Стандартный договор подряда

>>> Опубликовано: - 10.09.2017 - 2932 Просмотров

Типовой договор (шаблон) строительного подряда, заключаемый между генеральной. Именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Указанные риски переходят к Заказчику на день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче. Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий. В обоих случаях Подрядчик вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки. Если Подрядчик не приступил в течение дней после срока начала выполнения работ (п. К работе или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидным невозможность создания Объекта Работ в срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика возмещения убытков.

герб семьи шаблоны образцы для детского сада

В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков. Если гибель Объекта Работ или его части произошла по вине Заказчика, то Подрядчик вправе получить вознаграждение за работу. Заказчик вправе в любое время до окончания работ расторгнуть Договор и возместить Подрядчику нанесенные убытки. На следующий день после создания Объекта Работ Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ.

Заказчик обязан в течение дней после заявления Подрядчика об окончании работ произвести инспекцию Объекта Работ. В случае согласия Заказчика на прием Объекта Работ, сторонами составляется и подписывается Акт сдачи-приемки работ по форме Приложения №3, который является с момента его подписания неотъемлемой частью Договора. Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства, предоставленные Заказчиком.

Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно. За работы, выполненные Подрядчиком, Заказчик выплачивает Подрядчику денежное вознаграждение, размер которого за каждый выполненный этап определен сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1) и в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение №2).

справка об отсутствии карантина по месту жительства

Денежное вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ за этот этап. В случае просрочки выплаты денежного вознаграждения за выполненный этап Заказчик выплачивает пеню в размере % от просроченной суммы за каждый день просрочки. Перед началом каждого этапа Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере % от стоимости этапа. Невыплата Заказчиком аванса может рассматриваться Подрядчиком как заявление о расторжении Договора и в этом случае он вправе предъявить Заказчику претензии в соответствии с п.

В случае досрочного создания Подрядчиком Объекта Работ Заказчик выплачивает Подрядчику премию в размере % от суммы Договора (п. За каждый день, считая от фактической сдачи Объекта Работ до его планируемой сдачи (п. Все споры по Договору разрешаются сторонами в органах арбитражного суда.

Типовой договор подряда

Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Приведённый договор подряда является примерным, он может и должен быть доработан с учетом конкретных условий сделки. В лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем « Подрядчик», с одной стороны, и в лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем « Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор», о нижеследующем: 1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить комплекс работ, направленных на создание в дальнейшем Объекта Работ. Содержание и график выполнения этапов работ приводятся в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение, размер и график выплат которого определен сторонами в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Общая сумма Договора рублей.

бланк записки о здравии и о упокоении скачать в ворде

Приступить к работе не позднее и закончить создание Объекта работ. Следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ. Использовать в ходе создания Объекта работ материалы соответствующего качества. Не реже одного раза в информировать Заказчика о ходе выполнения работ. Использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в соответствии с его техническим назначением. По требованию Заказчика предоставлять отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию.

Обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту работ или его части в рабочее время. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика.

Типовой договор подряда

Относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как к конфиденциальной. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. Если с точки зрения Исполнителя материалы, поставленные Заказчиком, или инструкции по ходу работ, даваемые Заказчиком, могут привести к порче или гибели, к недоброкачественности Объекта Работ или его части, Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика письменного согласия на использование указанных материалов или соблюдения указанных инструкций. Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания соответствуют необходимому ходу работ и у Подрядчика не возникает каких-либо претензий по этому поводу после использования указанных материалов или выполнения указанных инструкций.

образец заявления в госавтоинспекцию о смене собственника

Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала. Все риски случайной гибели по ходу работ Объекта Работ или его части, а также материалов и оборудования, используемых в работе, несет Подрядчик. Указанные риски переходят к Заказчику на день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче.

Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий.

Типовой договор подряда

В обоих случаях Подрядчик вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки. Если Подрядчик не приступил в течение дней после срока начала выполнения работ (п. К работе или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидным невозможность создания Объекта Работ в срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика возмещения убытков. В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

Если гибель Объекта Работ или его части произошла по вине Заказчика, то Подрядчик вправе получить вознаграждение за работу. Заказчик вправе в любое время до окончания работ расторгнуть Договор и возместить Подрядчику нанесенные убытки.

декларация страны происхождения поставляемого товара по 44-фз образец

На следующий день после создания Объекта Работ Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ. Заказчик обязан в течение дней после заявления Подрядчика об окончании работ произвести инспекцию Объекта Работ. В случае согласия Заказчика на прием Объекта Работ, сторонами составляется и подписывается Акт сдачи-приемки работ по форме Приложения №3, который является с момента его подписания неотъемлемой частью Договора. Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства, предоставленные Заказчиком.

Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно. За работы, выполненные Подрядчиком, Заказчик выплачивает Подрядчику денежное вознаграждение, размер которого за каждый выполненный этап определен сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1) и в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение №2).

письменное согласие родителей на работу несовершеннолетнего образец

Денежное вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ за этот этап. В случае просрочки выплаты денежного вознаграждения за выполненный этап Заказчик выплачивает пеню в размере % от просроченной суммы за каждый день просрочки. Перед началом каждого этапа Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере % от стоимости этапа. Невыплата Заказчиком аванса может рассматриваться Подрядчиком как заявление о расторжении Договора и в этом случае он вправе предъявить Заказчику претензии в соответствии с п.

Типовой договор подряда

В случае досрочного создания Подрядчиком Объекта Работ Заказчик выплачивает Подрядчику премию в размере % от суммы Договора (п. За каждый день, считая от фактической сдачи Объекта Работ до его планируемой сдачи (п.

Все споры по Договору разрешаются сторонами в органах арбитражного суда. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Образец договора аренды подразделения предприятия без права выкупа, заключаемый между юридическими лицами. Образец договора подряда на разработку и обслуживание веб-сайта, заключаемый между юридическими лицами. Целями создания этого сайта являются: повышение юридической грамотности всех желающих и оказание нового вида юридической помощи - через Internet.

Договор подряда - образец (типовая форма)

Договор подряда - типовая форма г. Физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф. С одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф. Именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф. С другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую:______________________ 2.

Цена договора включает в себя _____________________________________________. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и.

Форма оплаты _______________________ (платежное требование, чек, аккредитив и. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение). Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________.

Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________.